合同备案号:*************
临兆县南屏镇污水处理提升项目
合同编号：*
*由
建设工程合同
方：****
：
日临兆县南屏镇人民政府（第*标段）
**-*****************
期：****年*月
合同格式
(发包方)甲方：****县南屏镇人民政府
(承包方)乙方：****
按照&**;中华人民共和国合同法&**;及其他有关法律、法规、规章，的规定，结合
本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
*、工程概况
*、工程名称：****县南屏镇污水处理提升项目(第*标段)
*、工程地点：****县南屏镇景家泉村
*、承包范围：_(*)雨水工程：新建****×****钢筋混凝土雨污分流井*
座(含钢筋混凝土盖板),****×****的钢筋混凝土集水井*座(含钢筋混凝土
盖板),*.**×*.**×*.**(*)混凝土雨水排出口*座，新设雨水收集口**个，
封堵原有排水管网雨水篦子***个，修复破损排水渠***=**********共****,配
备安装*.***自藕式污水泵*台，*****的双镀锌管道****,*****的****管道
**.**,*****排水管****,*****的****入户管****。同时油化改造巷道******
(面层采用***细粒式沥青混凝土),水泥硬化路面***.****,改造大门**户，
搭建阳光棚，危墙拆除并修复****,户内院面水泥改造******。
(*)污水工程：新建**/*+***工艺污水处理站*座，总规模为*****/*,
主要包括新建调节池*座，粗格栅及提升泵房*座，进水控制井*座，*****应急
池*座，同时配建*****的****双壁波纹管(环刚度为***)室外污水管道****,
以及管理用房、检查井等其他附属设施。(详见工程量清单)
*、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
*、工期：_***日历天，本工程自_****年*月*日开工，于_****年
**月**日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
*、承包人项目经理：兰钊
*、工程质量：合格
*、合同价(人民币)大写：*******任元整(小写：*******.**_元)。
*、甲方义务
*、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响
施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
*、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和
其他事宜。
*、乙方义务
*、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计
划，交甲方审定。
*、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。
*、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。装修
施工合同范本。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参
加竣工验收，编制工程结算。
*、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工
现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳
等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
*、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
*、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的*切设施和工程成品进行保护。
如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
*、关于材料供应的约定
*、甲方提供的材料：/。
*、乙方提供的材料：根据招标文件要求提供所需要的所有材料，并提供相关
的服务。
*、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，
应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
*、关于工程质量及验收的约定
*、本工程执行《建筑工程施工质量验收规范》和市建设行政主管部门制定的
其它地方标准、质量评定验收标准。
*、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承
*
担，工期顺延。
*、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
*、关于工程价款及结算的约定
*、甲方预付施工合同总价的**%，其余资金根据工程进度付款，验收合格后
付到**%，质量保证金*%，保修期*年，到期工程质量无问题后支付*%质量保证
金。
*、本合同价款以双方确认为结算依据，具体是指完成工程量清单中的*个规
定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械
费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不
可或缺的工作及责任的所有费用。
*、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据（即由乙方报给甲方审
核后确认），其余人工单价、辅料单价、综合费用（管理费、利润、税金等）按合同
清单计价，不因任何因素而调整。
*、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上
对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的
单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后
作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲
方审核确认后之单价结算。
*、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联
系，在签订&**;工程项目变更单&**;后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、
乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的*切后果，甲方自负，
给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
*、工程竣工：乙方应提前*天通知甲方验收，甲方应自接到通知*日内组织
验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，
另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费
用和其他相关费用。
*、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按
*
预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲
方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承
担，工期也予顺延。
*、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要
包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取
必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住
房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲
方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
*、违约责任
*、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所
造成的损失，每停工或窝工*天，甲方付乙方***元；甲方未按合同的约定付款的，
每逾期*天，按逾期未付款的_*.**_%支付违约金。
*、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期*天，乙方按甲方已付款的*.**%向甲
方支付违约金。
*、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管
线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
*、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故
（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
**、纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统*发票，可
向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合
同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
**、合同的变更和解除
*、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效
后，双方必须严格遵守。任何*方需变更合同内容，应经协商*致后，重新签订
补充协议。如要终止合同，提出终止合同*方，要以书面形式提出，应按合同总
*
价款*_%支付违约金，并办理终止合同手续。
*、施工过程中任何*方提出终止合同，须向另*方以书面形式提出，经双方
同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
**、本合同*式*份，甲、乙双方各执*份，代理机构*份，具有同等法律
效力。合同附件为本合同的组成部分。
*
| 甲方：临兆县南屏镇人民政府盖章：地址：电话：传真： |
乙方：****盖章：地址：****省兰州市*里河区秀川街道银滩南路**号雅戈尔时代之星**号楼****室电话：***********传真： |
| 法定代表人或委托代理人：日期：**** |
法定代表人或委托代理人：日期：****、*、** |
| 账号开户行： |
账号：***************开户行：招商银行股份有限公司兰州西站支行 |
| 鉴证方：****盖章：地址：****市安定区悦心润苑*号楼*单元*** |
鉴证方：****盖章：地址：****市安定区悦心润苑*号楼*单元*** |
*
授权委托书
临兆县南屏镇人民政府：
鉴于贵我双方签订的《建设工程合同》（工程名称：临兆县南屏镇污水
处理提升项目（第*标段）工程施工合同，现我司授权********
建筑分公司与贵单位办理临逃县南屏镇污水处理提升项目（第*标段）
全部的工程进度款收款事宜，授权范围包括工程施工期间内全部的工程进度
款以及工程结算款的收款事宜，请贵单位将工程进度款汇入****甘
肃建筑分公司的帐号，并由********建筑分公司开具正式发票交贵
单位收执。贵单位自工程施工合同签订后汇入********建筑分公
司账户的款项均视为贵单位已向我司支付等额的工程进度款。
汇款户名及帐号如下
公司名称：********建筑分公司
**
帐号：***************
************
开户银行：招商银行股份有限公司兰州西站支行
贵单位依据本授权书办理付款产生的经济纠纷或法律责任由我司全部负责。
代理人无转委权，特此委托授权！
授权人：****
法人代表：（签字或盖章）
****年*月**日
*
功能介绍
热门关键词： 
换一批
定西最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
